Постановление Правительства Оренбургской области от 15.07.2011 № 591-п
О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 13 мая 2008 года N 191-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 15.07.2011 г. Оренбург N 591-п Утратилo силу - Постановление Правительства Оренбургской области от 11.11.2014 г. N 858-п О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 13 мая 2008 года N 191-п 1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от31.12.2008 N 507-п) следующие изменения: приложения N 2, N 3 к постановлению изложить в новой редакциисогласно приложениям N 1, N 2 к настоящему постановлению. 2. Признать утратившим силу постановление ПравительстваОренбургской области от 31 мая 2010 года N 381-п "О внесении измененийв постановление Правительства Оренбургской области от 13.05.2008N 191-п". 3. Постановление вступает в силу после его официальногоопубликования.Губернатор Ю.А.Берг Приложение N 1 к постановлению Правительства области от 15.07.2011 N 591-п КРИТЕРИИ отбора на включение многоквартирного дома в областную адресную программу "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Оренбургской области в 2008?2011 годах" I. Общие положения 1. В перечень многоквартирных домов, в отношении которыхпланируется предоставление финансовой поддержки в рамках областнойадресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирныхдомов в Оренбургской области в 2008?2011 годах" (далее - Программа),могут быть включены дома только в тех муниципальных образованиях,которые в полной мере выполняют условия предоставления финансовойподдержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренные Федеральным законом от 21июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 2. Органы местного самоуправления при формировании перечнямногоквартирных домов, подлежащих включению в Программу, проводятмониторинг технического состояния строительных конструкций иинженерного оборудования и определяют степень физического износажилого здания. 3. В перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальномуремонту, включаются дома: а) продолжительность эксплуатации которых после последнегокомплексного капитального ремонта составляет не менее 10 лет; б) если техническое состояние элементов общего имущества создаетугрозу безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общегоимущества в многоквартирном доме и имущества граждан; в) если в ходе капитального ремонта качественно улучшаютсятехнические характеристики многоквартирного дома (приоритетэнергоэффективности). В Программу не могут быть включены дома, которые в установленномпорядке признаны ветхими и (или) аварийными, определены к сносу илиреконструкции. 4. К работам по капитальному ремонту могут относиться толькоследующие виды: а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборовучета потребления ресурсов и узлов потребления (тепловой энергии,горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). Особое внимание должно быть уделено приведению в порядоквнутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществув многоквартирном доме; б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанногонепригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; в) ремонт крыши; г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу вмногоквартирных домах; д) утепление и ремонт фасадов. II. Критерии отбора 5. Основные критерии на включение многоквартирного дома вПрограмму приведены в таблице.--------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование критерия | Количество | Коэффици-|| п/п | | баллов | ент || | | | весомости||------+-----------------------------------------------+------------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||------------------------------------------------------+------------+----------|| Технические критерии | | ||------------------------------------------------------+------------+----------|| 1. | Продолжительность эксплуатации | | 3 || | многоквартирного дома после ввода в | | || | эксплуатацию или последнего комплексного | | || | капитального ремонта: | | || | | | || | | | || | более 25 лет | 5 | || | | | || | от 20 до 25 лет (включительно) | 4 | || | | | || | от 15 до 20 лет (включительно) | 3 | || | | | || | от 10 до 15 лет (включительно) | 2 | ||------+-----------------------------------------------+------------+----------|| 2. | Техническое состояние объектов общего | | 4 || | имущества в многоквартирном доме, для | | || | которых планируется капитальный ремонт | | || | (либо физический износ объектов общего | | || | имущества в многоквартирном доме, для | | || | которых планируется капитальный ремонт): | | || | | | || | | | || | с износом более 60 процентов | 5 | || | | | || | с износом от 40 до 60 процентов | 3 | || | | | || | с износом до 40 процентов | 1 | ||------+-----------------------------------------------+------------+----------|| 3. | Комплексность капитального ремонта в | | 3 || | соответствии с установленными частью 3 статьи | | || | 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года | | || | N 185-ФЗ "О Фонде содействия | | || | реформированию жилищно-коммунального | | || | хозяйства" видами работ: | 6 | || | планируется проведение всех видов работ (при | | || | условии объективной потребности в их | | || | проведении) | | || | | | || | планируется проведение более половины всех | 4 | || | видов работ | | || | | | || | планируется выборочный капитальный ремонт | 2 | || | (менее половины всех видов работ) | | ||------+-----------------------------------------------+------------+----------|| 4. | Качественное улучшение технических | | 5 || | характеристик многоквартирного дома в | | || | результате планируемых ремонтов: | | || | | | || | повышение энергоэффективности за счет | 10 | || | теплоизоляции ограждающих конструкций и | | || | внедрения других ресурсосберегающих | | || | технологий | | || | | | || | внедрение ресурсосберегающих технологий, | 5 | || | кроме теплоизоляции ограждающих | | || | конструкций | | || | | | || | восстановление проектных эксплуатационных | 1 | || | характеристик | | ||------------------------------------------------------------------------------|| Организационные критерии ||------------------------------------------------------------------------------|| 5. | Уровень самоорганизации собственников | | 3 || | помещений в отношении управления | | || | многоквартирным домом: | | || | | | || | | | || | товарищество собственников жилья | 5 | || | (жилищный, жилищно-строительный | | || | кооператив или иной специализированный | | || | кооператив) создано и осуществляет | | || | деятельность более одного года до даты подачи | | || | заявки | | || | | | || | товарищество собственников жилья | 3 | || | (жилищный, жилищно-строительный | | || | кооператив или иной специализированный | | || | кооператив) создано и осуществляет | | || | деятельность менее одного года до даты подачи | | || | заявки | | || | | | || | управляющая компания | 2 | || | | | || | товарищество собственников жилья | 1 | || | (жилищный, жилищно-строительный | | || | кооператив или иной специализированный | | || | кооператив) не создано управляющая компания | | ||------+-----------------------------------------------+------------+----------|| 6. | Степень готовности дома к капитальному | | 3 || | ремонту: | | || |-----------------------------------------------+------------+----------|| | представлена проектная документация на все | 5 | || | виды работ, включая смету расходов, | | || | дефектные ведомости, наличие эксперта, | | || | осуществляющего технический надзор за | | || | проведением капитального ремонта; | | || | представлена проектная документация на все | 4 | || | виды работ, включая смету расходов, | | || | дефектные ведомости | | || | представлена только укрупненная | | || | предварительная смета расходов, дефектные | 3 | || | ведомости | | || | | | || | представлены только дефектные ведомости | 1 | ||------------------------------------------------------------------------------|| Финансовые критерии ||------------------------------------------------------------------------------|| 7. | Доля внебюджетного финансирования в общей | | 4 || | стоимости капитального ремонта - доля | | || | финансирования расходов гражданами - | | || | собственниками жилых помещений: | | || | | | || | | | || | более 10 процентов | 5 | || | | | || | от 5 процентов до 10 процентов | 3 | || | | | || | 5 процентов | 1 | |-------------------------------------------------------------------------------- 6. Критерии отбора многоквартирных домов для проведениякапитального ремонта распространяются на дома, управление которымиосуществляют товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы или иные потребительские кооперативы, либо надома собственников помещений, выбравших управляющую организацию. 7. Приоритет при прочих равных условиях отдается проектам покапитальному ремонту многоквартирных домов с более высокими уровнямиизноса и софинансирования работ по капитальному ремонту за счетсредств местного бюджета, а также проектам на капитальный ремонтмногоквартирных домов, в которых созданы товарищество собственниковжилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или инойспециализированный потребительский кооператив. 8. Многоквартирный дом не может быть включен в Программу, если насобрании собственников помещений не принято решение об участии вПрограмме и долевом финансировании этих работ. При принятии решения о включении дома в программу капитальногоремонта учитываются наличие проектной документации, сметы расходов,степень готовности многоквартирного дома к производству капитальныхработ, наличие эксперта, осуществляющего технический надзор запроведением капитального ремонта. 9. В перечень многоквартирных домов, подлежащих включению вПрограмму, входят дома, набравшие наибольшее количество баллов потаблице критериев. 10. В рамках Программы может формироваться резервный переченьмногоквартирных домов, включающий дома, для которых суммарнаяпотребность в средствах на проведение капитального ремонта составляетдо 10 процентов от стоимости проведения капитального ремонтамногоквартирных домов, включенных в Программу. 11. Координация и контроль за работой муниципальных образованийпо отбору многоквартирных домов в Программу осуществляютсяминистерством строительства, жилищно-коммунального и дорожногохозяйства Оренбургской области. ___________ Приложение N 2 к постановлению Правительства области от 15.07.2011 N 591-п Положение о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" I. Общие положения 1. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения подрядныхорганизаций для выполнения работ по капитальному ремонтумногоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"(далее - привлечение подрядных организаций), и подготовке договоровподряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирныхдомов, заключаемых с победителями открытых конкурсов по привлечениюподрядных организаций. 2. Процедуры привлечения подрядных организаций осуществляются всоответствии с законодательством Российской Федерации и основываютсяна принципах прозрачности выбора подрядных организаций, равноправнойконкуренции между подрядными организациями, а также ответственностиорганов местного самоуправления, товарищества собственников жилья,жилищного, жилищно-строительного кооператива или иногоспециализированного потребительского кооператива либо выбраннойсобственниками помещений управляющей организации за результаты выбораподрядной организации. 3. Привлечение подрядных организаций осуществляется путемпроведения открытых конкурсов на выполнение работ по капитальномуремонту многоквартирного дома (далее - конкурс). II. Порядок привлечения подрядных организаций Участники конкурсных процедур 4. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирных домов путем проведения конкурсаосуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительскимкооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирныхдомах управляющей организацией (далее - заказчик). 5. Заказчик осуществляет следующие функции: а) определяет предмет, срок проведения и организатора конкурса; б) утверждает конкурсную документацию по проведению конкурса(далее - конкурсная документация); в) участвует в формировании и работе конкурсных комиссий попроведению конкурса (далее - конкурсные комиссии); г) отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения вконкурсную документацию и порядок проведения конкурса; д) заключает договор подряда с победителем конкурса; е) выполняет функции организатора конкурса. 6. Как организатор конкурса заказчик осуществляет следующиефункции: а) разрабатывает и передает на утверждение заказчику конкурснуюдокументацию на основании утвержденных постановлениями ПравительстваОренбургской области областных адресных программ по проведениюкапитального ремонта многоквартирных домов и решений собранийсобственников помещений в многоквартирных домах; б) в порядке, установленном пунктом 9 настоящего Положения,осуществляет публикацию информации о проведении конкурса и конкурснойдокументации; в) назначает представителя организатора конкурса повзаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место ипредоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты); г) через назначенного представителя отвечает на вопросыучастников конкурса; д) через назначенного представителя отвечает на письменныезапросы участников конкурса в течение двух рабочих дней со дняпоступления такого письменного запроса; е) при необходимости вносит изменения в конкурсную документацию,сроки и порядок проведения конкурса; ж) осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок; з) предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытияконвертов с заявками; и) предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии; к) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает ихподписание и опубликование в порядке, установленном пунктом 9настоящего Положения; л) оповещает в письменном виде победителя конкурса; м) организует получение, возврат и удержание обеспеченийконкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурснойдокументацией); н) направляет информацию о результатах конкурса в органы местногосамоуправления. 7. Подготовка конкурсной документации осуществляется заказчиком всоответствии с типовой конкурсной документацией по проведению конкурсапо привлечению подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирных домов (приложение N 1 кнастоящему Положению). 8. Участниками конкурса могут быть юридические и индивидуальныепредприниматели, имеющие право заниматься деятельностью, составляющейпредмет конкурса, и соответствующие требованиям, указанным вконкурсной документации. Порядок опубликования информации о конкурсе 9. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведенииконкурса по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению,конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий),публикуется заказчиком конкурса на сайте www. zakupki. gov. ru в сетиИнтернет и в средствах массовой информации, определенных муниципальнымобразованием, не позднее чем за 10 дней до даты проведения конкурса. Дополнительно информация о проведении конкурса должна бытьопубликована на официальном сайте государственной корпорации - Фондасодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по формесогласно приложению N 3 к настоящему Положению. При этом информация оконкурсе должна содержать ссылку на сайт www. zakupki. gov. ru в сетиИнтернет с официальной информацией о конкурсе. Порядок подачи и рассмотрения заявок 10. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок научастие в конкурсе указываются в конкурсной документации. 11. В конкурсной документации может быть предусмотренанеобходимость внесения претендентом на участие в конкурсе на счеторганизатора конкурса денежных средств в размере 3,0 процента отмаксимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечениязаявки. 12. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированныезаказчиком конкурса, а также конверты с изменениями к ним, хранятсявместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении сограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленнойдокументации несет заказчик конкурса. 13. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией,которая создается в порядке, установленном настоящим Положением. 14. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится неменее чем через 10 дней после опубликования информации о конкурсе.Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении опроведении конкурса. 15. В случае внесения изменений в конкурсную документациюзаказчик конкурса обязан перенести дату вскрытия конвертов, но неболее чем на 10 дней. Заказчик конкурса не позднее чем за 5 дней доновой даты вскрытия конвертов публикует на сайте www. zakupki. gov. ruв сети Интернет и в средствах массовой информации объявление опереносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов сзаявками. 16. Процедура вскрытия конвертов при проведении конкурса являетсяпубличной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса,подавших конкурсные заявки. 17. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке ихрегистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждойвскрытой конкурсной заявке: наименование участника конкурса; должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа,подтверждающего его полномочия; наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечениезаявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурснойдокументацией); условия, предлагаемые участниками конкурса (цена договораподряда, срок выполнения работ, квалификация участника); другая информация на усмотрение заказчика конкурса. 18. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются крассмотрению. 19. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предметопределения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствияконкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатамрассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допускеучастника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом (приложение N 4 кнастоящему Положению). 20. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе заказчикконкурса в 2-дневный срок с момента подписания протокола вскрытиязаявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причинотказа. 21. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежатоценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий,предложенных участниками, и определения победителя конкурса.Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом(приложение N 5 к настоящему Положению). 22. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлени опубликован в 5-дневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками. 23. Договор подряда заключается с победителем конкурса в 10-дневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставлениязаявок. 24. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора илине представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, тообеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотреноконкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этомслучае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке научастие в конкурсе которого присвоен второй номер. 25. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоенвторой номер, уклонился от заключения договора или не представилнадлежащее обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки(если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) такжеудерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится повторныйконкурс. 26. Конкурс объявляется конкурсной комиссией не состоявшимся вслучаях, если: к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни однойконкурсной заявки; всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе порезультатам рассмотрения конкурсных заявок; к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе. 27. В случае если к конкурсу допущена только одна заявка научастие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договорзаключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение 3рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такомуучастнику конкурса проект договора, который составляется путемвключения условий исполнения договора, предложенных таким участником взаявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый кконкурсной документации. В случае уклонения такого участника отзаключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявкипредусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользузаказчика и проводится повторный конкурс. III. Положение о конкурсных комиссиях по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций 28. Конкурсные комиссии являются временными специальноуполномоченными органами и создаются для рассмотрения, сопоставления иоценки предложений (далее - конкурсная заявка) претендентов,пожелавших принять участие в открытом конкурсе (далее - участникиконкурса), а также для определения победителя конкурса. 29. Персональный состав конкурсных комиссий формируетсязаказчиком конкурса из числа представителей, кандидатуры которыхутверждаются совместно с уполномоченным органом местногосамоуправления. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 5 человек. 30. Орган местного самоуправления вправе предложить заказчикуконкурса включить в состав комиссии представителей, обеспечивающихуправление областными (муниципальными) программами по проведениюкапитального ремонта многоквартирных домов, представителей,осуществляющих функции надзора в области строительства. 31. Заказчик включает в состав комиссии представителя общегособрания собственников помещений в многоквартирных домах (председателясобрания собственников помещений или иного представителя по решениюобщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме);представителя управляющей организации, товарищества собственниковжилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иногоспециализированного потребительского кооператива, уполномоченного наосуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами. 32. Заказчик может включить в состав комиссии представителясторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора надпроводимыми подрядной организацией работами (при наличии). Приосуществлении надзора за работами, которые оказывают влияние набезопасность объектов капитального строительства согласно перечню,утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624"Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, поподготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,капитальному ремонту объектов капитального строительства, которыеоказывают влияние на безопасность объектов капитальногостроительства", организация должна иметь свидетельство о допуске ктаким видам работ, выданное саморегулируемой организацией. 33. В состав конкурсной комиссии может быть включен представительнекоммерческой организации, представляющий интересы потребителейрезультатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 34. Членами комиссии не могут быть: физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (втом числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе либосостоящие в штате организаций, подавших указанные заявки); физические лица, на которых способны оказывать влияние участникиконкурса (в том числе физические лица, являющиеся участниками(акционерами) этих организаций, членами их органов управления,кредиторами участников конкурса); должностные лица органа исполнительной власти Оренбургскойобласти, органа местного самоуправления, представители заказчиковконкурса и иные лица, уполномоченные осуществлять или непосредственноосуществляющие контроль за проведением конкурса. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик,орган местного самоуправления, принявшие решение о создании комиссии,обязаны незамедлительно заменить их иными физическими лицами. 35. Организацию проведения заседаний конкурсной комиссииосуществляет заказчик. 36. Конкурсная комиссия: осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет иподписывает протокол вскрытия конвертов; осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсныхзаявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы; определяет победителя конкурса или принимает иное решение порезультату конкурса; имеет право запрашивать и получать от участников конкурсаинформацию, необходимую для осуществления работы комиссии; проводит свои заседания в сроки и порядке, определенныесоответствующей конкурсной документацией, а также настоящимПоложением. 37. Конкурсную комиссию возглавляет председатель, назначаемыйзаказчиком из числа представителей заказчика. Заместитель председателякомиссии назначается заказчиком конкурса из числа представителейоргана местного самоуправления. 38. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель комиссии.В случае его отсутствия заседание проводит заместитель председателякомиссии. 39. Ответственный секретарь комиссии назначается заказчиком изчисла представителей органа местного самоуправления. 40. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если наее заседании присутствуют не менее чем 2/3 от ее состава приобязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителязаказчика. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочногоголосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам недопускаются. 41. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за их принятиепроголосовало не менее половины присутствующих на заседании членовкомиссии. При равенстве голосов голос председательствующего назаседании является решающим. 42. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которыеподписываются присутствующими на заседании членами комиссии. Впротоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членовкомиссии (при наличии). 43. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя вслучае отсутствия председателя): руководит деятельностью комиссии; председательствует на заседаниях комиссии; несет ответственность за соблюдение требований конкурснойдокументации и выполнение возложенных на комиссию задач; осуществляет иные действия в соответствии с конкурснойдокументацией и законодательством Российской Федерации. 44. Члены конкурсной комиссии: участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенциюкомиссии; участвуют в заседаниях комиссии; выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии,решения комиссии. 45. Председатель и члены конкурсной комиссии обязаны обеспечиватьконфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений,содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса. 46. Председатель, заместитель председателя, ответственныйсекретарь и другие члены конкурсной комиссии не вправе проводитьпереговоры с участниками во время процедур проведения конкурса, заисключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией изаконодательством Российской Федерации. 47. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки исопоставления поступивших от участников конкурса заявок принимаетрешение об итогах конкурса. 48. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность послепроведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договораподряда. 49. Конкурсная документация оформляется по форме согласноприложению N 1 к настоящему Положению. Приложение N 1 к положению о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организаций подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 1. Общие положения 1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключениядоговора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту___________________________________________________________________ (наименование и адрес объекта)___________________________________________________________________ (перечислить виды работ) 1.2. Заказчиком является ________________________________________________________________________________________________________ (наименование заказчика) 1.3. Организатором конкурса является ____________________________________________________________________________________________ (наименование организатора конкурса) 1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда -_________________________________________________________ рублей, втом числе НДС ___________________ рублей. 1.5. Окончательным сроком подачи конкурсных заявок является деньи час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются поадресу: _____________________________________________________________,часы работы ____________________________________________________. 1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведенов ____ часов ____ минут "___" ________ 20____ года по адресу:__________________________________________________________________ Напроцедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всехпретендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должныбыть подтверждены доверенностью. 1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется насайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет не позднее чем за 10 днейдо даты проведения конкурса. 1.8. Участники конкурса _____________________ представляютобеспечение заявки. 1.9. В случае представления участниками конкурса обеспечениязаявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере_______________________________________ рублей (3,0 процента отначальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявкамина следующий счет: _________________________________________________________________________________________________________________________ (указать наименование заказчика и его банковские реквизиты) 1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются насайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет в 10-дневный срок с датывскрытия конвертов. 1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается по формесогласно приложению N 1 к настоящей конкурсной документации вдесятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса. 1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное законтакты с участниками конкурса:______________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество, номер телефона, факс, адрес электронной почты) 2. Обязательные требования к участникам конкурса Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующиеследующим требованиям: деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке,предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административныхправонарушениях; участника не должно быть просроченной задолженности передбюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; участник не должен находиться в процессе ликвидации или впроцедуре банкротства; отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков,который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестныхпоставщиков и о требованиях к технологическим, программным,лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспеченияведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденномупостановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 годаN 292. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут бытьопределены специальные квалификационные требования для допускаучастников к конкурсу. 3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участиев конкурсе: 3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленнуюпо форме согласно приложению N 2 к настоящей конкурсной документации,а также представляет: опись документов, входящих в состав заявки, по форме согласноприложению N 2 к конкурсной документации; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществлениедействий от имени участника, по форме согласно приложению N 3 кнастоящей конкурсной документации; документ (копия документа), подтверждающий внесение обеспечениязаявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурснойдокументацией); копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату переддатой подачи заявки (для юридических лиц), копию справки о состояниикредиторской задолженности и справки об имуществе на последнююотчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальныхпредпринимателей); информацию о составе и квалификации специалистов, которыепланируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеютвысшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы наруководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложениюN 4 к настоящей конкурсной документации и документы, подтверждающие ихквалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовойкнижки); заверенные копии учредительных документов со всемизарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридическихлиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность- паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальныхпредпринимателей); заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговоморгане; заверенную копию свидетельства о государственной регистрации; оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единогогосударственного реестра юридических лиц (Единого государственногореестра индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6месяцев до объявления конкурса; справку из налогового органа о размере задолженности участника пообязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственныевнебюджетные фонды за последний календарный год, полученную непозднее, чем за 3 месяца до даты подачи заявки; копию свидетельства о допуске к определенному виду или видамработ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитальногостроительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведенииработ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от30 декабря 2009 года N 624). Указанные документы являются обязательными для представления.Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа, а такжепредставление документов по формам, не соответствующим форматам,включенным в конкурсную документацию, является основанием для отказа вдопуске к участию в конкурсе. 3.2. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы томазаявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы.Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должныбыть скреплены печатью участника конкурса (для юридических лиц) иподписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным такимучастником. 3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена заказчикуконкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предметконкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта ?один с оригиналом конкурсной заявки, а второй ? с ее копией. На каждомвнутреннем конверте проставляется маркировка "Оригинал" или "Копия" иуказываются наименование, организационно-правовая форма участника, егопочтовый адрес и номер телефона. Конверт с маркировкой "Копия" долженсодержать копии всех документов, находящихся в конверте с маркировкой"Оригинал". Заверение копии заявки и входящих в ее состав документовне требуется. 3.4. Конкурсная заявка доставляется участником почтой, курьеромили лично по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящей конкурснойдокументации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо отпричины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаютсяучастнику в нераспечатанном виде. Заказчик конкурса регистрируетконкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книгерегистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом.Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер,соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытияконвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзывезаявки подается участником в письменном виде по адресу, в которыйдоставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно бытьподписано лицом, подписавшим заявку, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается заказчикомконкурса участнику в нераспечатанном виде. 3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытияконвертов вносить изменение в поданную конкурсную заявку. Изменениевносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки идолжно быть оформлено участником как самостоятельный документ,подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленныйпечатью организации-участника. Документ, представляющий собойизменение, запечатывается в конверт, который оформляется также каквнешний конверт с конкурсной заявкой и на котором делается надпись"Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой. 4. Обеспечение конкурсной заявки. 4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представитьобеспечение конкурсной заявки (если оно предусмотрено конкурснойдокументацией) в размере, указанном в пункте 1.9 настоящей конкурснойдокументации. 4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользузаказчика в случаях, если: участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытияконвертов; участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договораподряда; участник, выигравший конкурс, не представил обеспечениеисполнения договора. 4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается: участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в 5-дневныйсрок с дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок; победителю конкурса - в 10-дневный срок с дня подписания договораподряда при условии представления победителем надлежащего обеспеченияисполнения договора; участникам, которые участвовали в конкурсе, но не сталипобедителями, за исключением участника конкурса, заявке которогоприсвоен второй номер - в 5-дневный срок со дня подписания протоколаоценки и сопоставления заявок; участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второйномер, ? в течение 10 дней со дня подписания договора подряда спобедителем или с таким участником конкурса при условии представлениянадлежащего обеспечения исполнения договора. 5. Процедура проведения конкурса 5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задаватьвопросы уполномоченному лицу заказчика и получать от него разъясненияпо содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса.Вопросы задаются в письменной форме, в форме электронного документалибо по телефону с использованием контактной информации, указанной впункте 1.12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменныевопросы участников конкурса направляются в течение 2 рабочих дней содня поступления. 5.2. Заказчик конкурса вправе вносить изменения в конкурснуюдокументацию не позднее чем за 5 дней до даты вскрытия конвертов, очем он должен известить участников путем публикации соответствующейинформации на сайте www. zakupki. gov. ru в сети Интернет и всредствах массовой информации. Заказчик конкурса обязан предоставитьучастникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путемпереноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не болеечем на 10 календарных дней с первоначально установленной даты вскрытияконвертов. 5.3. Полученные конкурсные заявки после вскрытия конвертовпроходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предметсоответствия требованиям конкурсной документации, по результатамкоторой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендентак участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями дляотказа в допуске к участию в конкурсе являются: отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица,не уполномоченного подписывать конкурсную заявку; представление участником неполного комплекта документов,установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либодокументов, оформленных ненадлежащим образом; несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2настоящей конкурсной документации; превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указаннойв конкурсной документации; представление участником в конкурсной заявке недостоверныхсведений. 5.4. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходятпроцедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий дляисполнения договора подряда на выполнение работ по капитальномуремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основеметодики оценки конкурсных заявок согласно пункту 6 настоящейконкурсной документации. 6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 6.1. Для определения лучших условий для исполнения договораподряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирногодома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурснаякомиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям: цена договора - максимальное количество баллов - 60; срок выполнения работ - максимальное количество баллов - 20; квалификация участника - максимальное количество баллов - 20. 6.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производится подвум подкритериям: квалификация персонала (наличие в штате квалифицированногоинженерного персонала); соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаевпри производстве работ за последние 2 года). 6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям -100. 6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией вследующей последовательности: а) ранжирование заявок по критериям "цена договора" и "сроквыполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателемкритерия, далее порядковые номера выставляются по мере сниженияпоказателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка,поданная и зарегистрированная ранее; б) выставление количества баллов заявкам по критериям "ценадоговора" и "срок выполнения работ" (таблицы 1, 2). Таблица 1 Балльная оценка ранжирования заявок по критерию "Цена договора"-------------------------------------------------------------------------| N | Критерий | Максимальное | Результат | Присваиваемое || п/п | | количество баллов | ранжирования | количество баллов || | | | заявок | ||-----+----------+-------------------+--------------+-------------------|| | | | 1 | 60 || | | |--------------+-------------------|| | | | 2 | 55 || | Цена | 60 |--------------+-------------------|| | договора | | 3 | 50 || | | |--------------+-------------------|| | | | 4 | 45 || | | |--------------+-------------------|| | | | 5 | 40 || | | |--------------+-------------------|| | | | 6 | 35 || | | |--------------+-------------------|| | | | 7 | 30 || | | |--------------+-------------------|| | | | 8 | 25 || | | |--------------+-------------------|| | | | 9 | 20 || | | |--------------+-------------------|| | | | 10 | 15 || | | |--------------+-------------------|| | | | 11 | 10 || | | |--------------+-------------------|| | | | 12 | 5 || | | |--------------+-------------------|| | | | 13 и более | 0 |------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Срок выполнения"---------------------------------------------------------------------| N | Критерий | Максимальное | Результат | Присваиваемое || п/п | | количество | ранжирования | количество баллов || | | баллов | заявок | ||-----+-----------+--------------+--------------+-------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||-----+-----------+--------------+--------------+-------------------|| | | | 1 | 20 || | | |--------------+-------------------|| | | | 2 | 20 ||-----+-----------+--------------+--------------+-------------------|| | Срок | 20 | 3 | 20 || | выполнения| |--------------+-------------------|| | | | 4 | 18 || | | |--------------+-------------------|| | | | 5 | 16 || | | |--------------+-------------------|| | | | 6 | 14 || | | |--------------+-------------------|| | | | 7 | 12 || | | |--------------+-------------------|| | | | 8 | 10 || | | |--------------+-------------------|| | | | 9 | 8 || | | |--------------+-------------------|| | | | 10 | 6 || | | |--------------+-------------------|| | | | 11 | 4 || | | |--------------+-------------------|| | | | 12 | 2 || | | |--------------+-------------------|| | | | 13 и более | 0 |--------------------------------------------------------------------- Примечание. В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количествобаллов указано против порядкового номера заявки; в) выставление количества баллов заявкам по критерию"квалификация участника" (таблица 3). В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждойзаявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимальногоколичества баллов, установленного для данного критерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участникуприсваивается 0 баллов по критерию "Квалификация участника". Таблица 3 Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия "Квалификация участника"--------------------------------------------------------------------------------------| N | Критерий | Максимальное| Подкритерии | Показатель | Количество|| п/п | | количество | | подкритерия | штрафных || | | баллов | | (единиц) | баллов ||-----+-----------+-------------+----------------+-----------------------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||-----+-----------+-------------+----------------+-----------------------+-----------|| | Квалифика-| 20 | квалификация | 2 и более - с опытом | 0 || | ция | | персонала | работы более 10 лет и | || | участника | | (наличие | стажем работы в | || | | | квалифицирован-| компании более 2-х | || | | | ного | лет | || | | | инженерного |-----------------------+-----------|| | | | персонала<*> | 2 и более - с опытом | 5 || | | | | работы более 5-ти | || | | | | лет | || | | | |-----------------------+-----------|| | | | | в остальных случаях | 10 ||-----+-----------+-------------+----------------+-----------------------+-----------|| | | | соблюдение | 0 | 0 || | | | техники | | || | | | безопасности |-----------------------+-----------|| | | | (количество | 1 | 5 || | | | несчастных | | || | | | случаев при | | || | | | производстве |-----------------------+-----------|| | | | работ за | 2 и более | 10 || | | | последние 2 | | || | | | года | | |-------------------------------------------------------------------------------------- <*> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаютсяработники, имеющие высшее специальное образование в строительнойотрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве илиремонте не менее 5 лет; г) суммирование баллов, полученных каждой заявкой по тремкритериям; д) ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далеепорядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов.При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившаянаибольшее количество баллов по критерию "Квалификация участника",затем по критерию "Цена договора" и в случае необходимости -подкритерию "Срок выполнения работ". Участник, подавший заявку,получившую в результате ранжирования номер 1, объявляется победителемконкурса. Приложение N 1 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Договор N ___ на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома "____"___________ 20__ года__________________________________________________________________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)в лице ___________________________________________________________,действующего на основании __________________________________, (далее -Заказчик), с одной стороны, и ________________________________________ (полное наименование подрядной организации)в лице ___________________________________________________________действующего на основании __________________________________, (далее -Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет и существенные условия договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себяобязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________(далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: _____________________________________, в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору. 1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет_______________рублей, в том числе НДС_____________________________________ рублей. Стоимость по видам работ составляет:__________________________________________________________ рублей, (вид работ)__________________________________________________________ рублей; (вид работ)_________________________________________________________ рублей. (вид работ) 1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению неподлежит. 1.4. Срок выполнения работ составляет _____________________ дней. 1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство передЗаказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами исредствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить всенедостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. 1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику завыполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной всоответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором. 1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является__________________________________________________________________ (наименование, номер и дата принятия документа, являющегося основанием для заключения Договора) 2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика 2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договоруявляется ________________________________________________________ (банковская гарантия, поручительство владельца компанииподрядчика или третьих лиц, залог денежных средств и иные законные способыобеспечения обязательств) на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязанпредставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договорув 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика поустранению выявленных дефектов в гарантийный период является__________________________________________________________________ (страхование, банковская гарантия, поручительство или удержаниеденежных средств с окончательного платежа Подрядчику) насумму___________________рублей, действующее до истечения гарантийногопериода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение доподписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонтапо нескольким видам работ на объекте - до подписания актов о приемкерабочей комиссией всех видов работ по капитальному ремонту объекта. 3. Порядок оплаты работ 3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа: авансовыйплатеж Подрядчику в размере _____ процентов от стоимости, указанной впункте 1.2 настоящего Договора, в сумме ______________________________рублей выплачивается в срок_____ с даты подписания Договора Сторонами,но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполненияобязательств по Договору. Подрядчик обязан использовать аванс дляпокрытия расходов по производству работ, представить представителюЗаказчика по первому требованию все необходимые документы,подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с егоназначением; окончательный платеж по завершению работ по Договорувыплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3в срок______ с даты подписания Заказчиком указанных документов. 4. Сроки выполнения работ 4.1. Срок начала работ - не позднее "____"______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора. 4.2. Срок окончания работ- не позднее "___"____________20___года. 4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является датаподписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченныхработ по капитальному ремонту объекта. 5. Заказчик 5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение __________дней со дня подписания Договора Сторонами. 5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течениевсего периода производства работ. 5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организоватьприемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта. 5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справкипо форме КС-3. 5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренныезаконодательством Российской Федерации, иными правовыми актами инастоящим Договором. 6. Подрядчик 6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный вподпункте 5.1.1. 6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенныеотступления от требований, предусмотренных в технической и сметнойдокументации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости,надежности здания, сооружения или его части. 6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование,изделия, конструкции, строительную технику, необходимые дляпроизводства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку искладирование. Используемые при производстве работ материалы(комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственнымстандартам Российской Федерации, техническим условиям. На всех этапахвыполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия,пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другиедокументы, удостоверяющие качество используемых Подрядчикомматериалов. 6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или)ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ,наименований Заказчика и Подрядчика, фамилии, имени, отчествапредставителей Заказчика и Подрядчика. 6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовымзаконодательством Российской Федерации, а также нормативными актами,направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должныпроизводиться в будние дни в период с 8.00 до 21.00 часов. Пописьменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться ввыходные и праздничные дни с учетом соответствующих требованийзаконодательства Российской Федерации. 6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнениенеобходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению нормэкологической безопасности, пожарной безопасности и других нормбезопасности, рациональному использованию территории, охранеокружающей среды, зеленых насаждений и земли. 6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участкисвободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, иобеспечивать их своевременную уборку. 6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов,оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества,необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки смомента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию. 6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор доподписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ покапитальному ремонту объекта. 6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности илипрочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения отнего указании приостановить работы и принять все возможные меры попредотвращению наступления отрицательных последствий, которые могутбыть вызваны обнаруженными обстоятельствами. 6.1.11. По первому требованию представителя Заказчикапредставлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условиядля исполнения им своих обязанностей на объекте. 6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительнойдокументации, который включает в себя общий журнал производства работ,уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительныечертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ иответственных конструкций. 6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков,выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срокаэксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполненииработ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки.При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе дляисправления некачественно выполненных работ привлечь другуюорганизацию за счет Подрядчика. 6.1.15. Соблюдать установленный действующим законодательствомпорядок привлечения и использования иностранных работников. 6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренныезаконодательством Российской Федерации, иными правовыми актами инастоящим Договором. 7. Выполнение работ 7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, которыйпредставляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняетфункции технического надзора. Полномочным представителем Заказчика является:__________________________________________________________________(должность, фамилия, имя, отчество, документ, подтверждающийполномочия, название организации, адрес, номера телефонов) 7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителядолжностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведениедокументации на объекте и представляющее Подрядчика вовзаимоотношениях с Заказчиком. Полномочным представителем Подрядчика является:______________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество, документ, подтверждающий полномочия) 7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика,осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этомсоответствующей Стороны. 7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции: 7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций,изделий, материалов требованиям СНиП, стандартам, техническим условиями других нормативным документам; 7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранениемвыявленных дефектов в технической и сметной документации; 7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качествоиспользуемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов,сертификатов, и других документов); 7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работи ответственных конструкций и подписание акта освидетельствованияскрытых работ; 7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимостивыполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование актаприемки выполненных работ КС-2; 7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта вэксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирногодома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4настоящего Договора, представитель Заказчика имеет право: 7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать всовещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика; 7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требоватьот него устранения указанных в замечаниях недостатков. 7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения вДоговор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условияДоговора. 7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной формеуведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые онсчитает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующиеразъяснения. 7.8. Все указания по исполнению настоящего Договораосуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменныеуказания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журналепроизводства работ. 7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лицаПодрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика приниматьучастие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителяПодрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждениявопросов, связанных с работами. 7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных сработами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в видепротоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ. 7.12. С момента начала работ и до приемки их результатовЗаказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, вкотором отражается технологическая последовательность, сроки, качествовыполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП12-01-2004 от 19 апреля 2004 года N 70 "Организация строительства". 7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчикомсубподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованиеми персоналом, а в случаях, предусмотренных действующимзаконодательством - документами, подтверждающими их право навыполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых насубподряд, должна быть не более 50 процентов стоимости всех работ поДоговору. 7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющиегеологический, археологический интерес или иную ценность, найденные наместе производства работ, не являются собственностью Подрядчика. Вслучае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы инемедленно уведомить об этом Заказчика. 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию 8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется всоответствии с Правилами приемки в эксплуатацию законченныхкапитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85(Р), утвержденными приказомГражданстроя СССР от 7 мая 1985 года N 135 (в редакции изменений N 1,утвержденных приказом Госстроя России от 6 мая 1997 года N 17-16),технической и сметной документацией, а также иными применимыминормативными актами. 8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчикао завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче ипредставитьпредставителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 исправку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после полученияуведомления Подрядчика организует и в установленном порядкеосуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта вэксплуатацию. 8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписанияакта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитальногоремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке вэксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальномуремонту объекта по всем видам работ. 8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки вэксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляетсяакт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устраненияПодрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефектысвоими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только послевыполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметнойдокументацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии спунктом 8.4 настоящего Договора. 8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком онпринимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет рисквозможного его повреждения или утраты. 9. Гарантии качества по сданным работам 9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивныеэлементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком исубподрядчиками по Договору. 9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписанияакта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, чтодефекты произошли вследствие нормального износа объекта или егочастей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок насмонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийномусроку, установленному его производителем. 9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известитьоб этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя непозднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявлениядефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и(или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт,фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения.Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых дляподготовки производства соответствующих работ и производства такихработ более чем на 5 рабочих дней. 9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания актаобнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт спривлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услугкоторых при установлении наступления гарантийного случая несетПодрядчик. 9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленныхдефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь длявыполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в томчисле в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранениювыявленных дефектов в гарантийный период. 10. Ответственность сторон 10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащеевыполнение своих обязательств по Договору. 10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по ДоговоруЗаказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность ввиде штрафа в размере 0,1 процента от стоимости, указанной в пункте1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполненияобязательств. 10.3. За заключение договора субподряда без согласования сЗаказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1,0процента процент от стоимости работ, переданных на выполнениесубподрядной организации. При этом Заказчик вправе требоватьрасторжения договора субподряда. 10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (подпункты6.1.5, 6.1.6, 6.1.7) представитель Заказчика немедленно письменнопредупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленногонарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказаПодрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае, еслиПодрядчиком в течение 2-х дней не устранены выявленные нарушения,Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 процента отстоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день дофактического устранения нарушений. 10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнениеобязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненныхненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны отфактического исполнения обязательств по Договору. 10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждоенарушение в отдельности. 10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, чтопросрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствиенепреодолимой силы или по вине другой Стороны. 11. Внесение изменений в техническую документацию 11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчикаизменения в техническую документацию при условии, что дополнительныеработы по стоимости не превышают 10 процентов от стоимости работ,указанной в пункте 1.2 Договора, и характер работ не изменяется. 11.2. При внесении изменений в техническую документацию всоответствии с пунктом 11.1, дополнительные работы оплачиваютсяЗаказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией,являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большемпротив указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляетсяна основе согласованной Сторонами дополнительной сметы скорректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительногосоглашения. 12. Обстоятельства непреодолимой силы 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное илиполное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилосьследствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшихпосле заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силыотносятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменениядействующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства,влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороныне могут оказать влияния и за возникновение которых не несутответственности. 12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнитьобязательства, взятые на себя по Договору, должна в 3-дневный сроксообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме сприложением справки, выданной органами местного самоуправления. 12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действиеДоговора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 13. Порядок расторжения Договора 13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договори потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующихнарушений Подрядчиком условий Договора: если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами ДоговораПодрядчик не представил обеспечение исполнения Договора; если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте втечение 10 дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора датыначала работ; в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств поДоговору. 13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора всоответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчикусоответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с моментаполучения Подрядчиком указанного уведомления. После расторженияДоговора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ,произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков,которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполненияПодрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышаетстоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разницадолжна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньшестоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разницадолжна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней. 14. Разрешение споров 14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора,разрешаются сторонами путем переговоров. 14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров поповоду недостатков выполненных работ или их причин и невозможностиурегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторонможет быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона,требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушенийПодрядчиком условий Договора или причинной связи между действиямиПодрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу,назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертизаназначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороныпоровну. 14.3. В случае невозможности урегулирования спора путемпереговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражныйсуд по месту нахождения Заказчика в установленном действующимзаконодательством Российской Федерации порядке. 15. Особые условия____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16. Прочие условия 16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаютсядействительными, если они оформлены в письменной форме и подписаныСторонами. 16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороныобязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня такихизменений. 16.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равнуююридическую силу. 16.4. Договор считается заключенным с момента его подписанияСторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 17. Приложения к настоящему Договору Приложениями к настоящему договору, составляющими егонеотъемлемую часть, являются следующие документы:1. ________________________________________________________________2. ________________________________________________________________3. ________________________________________________________________4. ________________________________________________________________ 18. Местонахождение и реквизиты сторон 18.1. Заказчик:Местонахождение____________________________________________________Реквизиты__________________________________________________________ 18.2. Подрядчик: _____________________________________________Местонахождение____________________________________________________Реквизиты__________________________________________________________ Подписи сторонЗаказчик Подрядчик"_____"____________ 20____г. "_____"___________ 20__ г.М. П. М. П. ____________ Приложение N 2 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Заявка на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту______________________________________________________________________________________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) 1. Участник: 1.1. Наименование юридического лица 1.2. ИНН 1.3. Юридический адрес 1.4. Фактический адрес 1.5. Номер телефона (факс) 1.6. Контактное лицо 2. Электронный адрес участника______________________________________________________________ 3. Участник является (не является) плательщиком налога надобавленную стоимость (основание освобождения от уплаты НДС в случаеналичия)__________________________________________________________________ 4. Участник имеет (не имеет) выданное саморегулируемойорганизацией свидетельство о допуске к работам, которые оказываютвлияние на безопасность объектов капитального строительства согласноперечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009года N 624____________________________________________________________---------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица измерения | Значение || п/п | | | ||-----+------------------------------+-------------------+----------|| 1. | Средняя численность | человек | || | работников за | | || | предшествующий календарный | | || | год | | ||-----+------------------------------+-------------------+----------|| 2. | Размер выручки без учета | рублей | || | налога на добавленную | | || | стоимость | | ||-----+------------------------------+-------------------+----------|| 3. | Балансовая стоимость активов | рублей | || | за предшествующий | | || | календарный год | | |--------------------------------------------------------------------- 5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме ипризнана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурснойзаявки. 6. Подтверждаем соответствие следующим требованиям: деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всехуровней или государственными внебюджетными фондами; участник не находится в процессе ликвидации или в процедуребанкротства; отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. 7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:----------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Значение (все || п/п | | измерения | значения || | | | указываются || | | | цифрами) ||-----+-------------------------------------+--------------+---------------|| 1. | Цена договора, в том числе налог на | рублей | || | добавленную стоимость (при наличии) | | ||-----+-------------------------------------+--------------+---------------|| 2. | Срок выполнения работ | календарных | || | | дней | || | | с даты | || | | начала работ | |---------------------------------------------------------------------------- 8. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Значение (все || п/п | | измерения | значения || | | | указываются || | | | цифрами) ||-----+------------------------------------------+-----------+---------------|| 1. | Квалификация персонала (наличие | | || | квалифицированного инженерного | | || | персонала), в том числе с опытом работы: | человек | || | | | || |------------------------------------------| |---------------|| | более 10 лет и стажем работы в компании | | || | более 2-х лет | | || |------------------------------------------| | || | более 5 лет | | ||-----+------------------------------------------+-----------+---------------|| 2. | Соблюдение техники безопасности | единиц | || | (количество несчастных случаев при | | || | производстве работ за последние 2 года) | | |------------------------------------------------------------------------------ 9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере___________________________________________________________рублей,_________________________________________________________________ (дата, номер платежного поручения) 10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет____________________________________________________________________________________________________________________________________ (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения) 11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие вконкурсе документы, предусмотренные пунктами 3.1.4-3.1.12 конкурснойдокументации ______________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес)_________________________ ______________ ________________(наименование должности (подпись) (инициалы, фамилия) уполномоченного лица)М. П. Приложение N 2 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Опись входящих в состав заявки документов____________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участника)подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ покапитальному ремонту____________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес)в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы ичто содержание описи и состав заявки совпадают. ---------------------------------------------- | Наименование документа | Количество листов | |------------------------+-------------------| | | | |------------------------+-------------------| | | | ----------------------------------------------_________________________ ______________ ________________(наименование должности (подпись) (инициалы, фамилия) уполномоченного лица)М. П. Приложение N 3 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ДОВЕРЕННОСТЬ N ______Место составления ______________________Дата выдачи________________ Настоящей доверенностью _______________________________________ (наименование участника) в лице ____________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество, должность руководителя участника),действующего на основании___________________________________________, (устава, положения и т.п.),уполномочивает _____________________________________________________ (фамилия, имя, отчество лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявкуна участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту____________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) Настоящая доверенность выдана сроком на ______________________. Подпись _________________________________________ удостоверяю. (фамилия, имя, отчество лица, которому выдается доверенность)_________________________ ______________ ________________(наименование должности (подпись) (инициалы, фамилия) уполномоченного лица)М. П. Приложение N 4 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет---------------------------------------------------------------------------| N | Фамилия,| Должность | Стаж | Стаж | Название | Примеча- || п/п | имя, | | работы | работы в | учебного | ния || | отчество| | в | компании | заведения и | || | | | отрасли | | год | || | | | | | окончания | ||-----+---------+-----------+---------+----------+-------------+----------|| 1. | | | | | | ||-----+---------+-----------+---------+----------+-------------+----------|| 2. | | | | | | ||-----+---------+-----------+---------+----------+-------------+----------|| 3. | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------Итого:количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы ворганизации более 2-х лет ________ человек;количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________человек. Среднесписочная численность работников участника на дату подачизаявки: _____________________________________________________________Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника(заверенные участником конкурса):1. Копия паспорта в количестве ____ штук2. Копия диплома в количестве ____ штук3. Копия трудовой книжки в количестве ____ штук_________________________ ______________ ________________(наименование должности (подпись) (инициалы, фамилия) уполномоченного лица)М. П. Приложение N 2 к положению о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организаций подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения: ________________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнениеработ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенному поадресу: ___________________________________________________________ Работы (объекты): ______________________________________________________________________________________________________________ (указать работы) Заказчик ____________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, ИНН, номер телефона, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика) Начальная (максимальная) цена договора подряда:___________________________________________________________ рублей Дата начала работ: ____________________________________________ Срок подачи конкурсных заявок_________________________________ Заявки подаются по адресу: ____________________________________ ______________________________________________________________ Участники конкурса _____________________ представляют обеспечениезаявки. Участники конкурса должны перечислить сумму в размере_______________________________________ рублей (3 процента отначальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявкамина следующий счет:_________________________________________________________________ (наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками______________________________________________________________ Наименование официального сайта в сети Интернет для публикации__________________________________________________________________ Приложение: конкурсная документация в составе: 1) общие положения, требования к участникам конкурса, формыдокументов; 2) техническая и сметная документация в составе:__________________________________________________________________ (указать документы) 3) договор подряда (проект). Официальное извещение и образцы конкурсной документацииопубликованы на сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет. Приложение N 3 к положению о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организаций подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" Информация о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата ________________________________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнениеработ по капитальному ремонту многоквартирного дома ______________________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) ______________________________________________________________ (наименование муниципального образования) Адрес многоквартирного дома: ___________________________________________________________________________________________________ Работы (объекты): _______________________________________________________________________________________________________________ (указать работы) Заказчик ________________________________________________________________________________________________________________________(наименование, ИНН, номер телефона, адрес, контактное лицо заказчика) Начальная (максимальная) цена договора подряда: ____________________________________________________________________________рублей. Дата начала работ: _____________________________________________ Участники конкурса _____________________ представляют обеспечениезаявки. Участники конкурса должны перечислить сумму в размере_______________________________________ рублей (3,0 процента отначальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявкамина следующий счет:______________________________________________________________________ (указать наименование заказчика конкурса и его банковские реквизиты) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками__________________________________________________________________ Официальное извещение и образцы конкурсной документацииопубликованы на сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет. Приложение N 4 к положению о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организаций подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" ПРОТОКОЛ вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес)_____________________________ __________________(место проведения вскрытия конвертов) (дата) Состав конкурсной комиссии:Председатель комиссии _____________________________________________Секретарь комиссии ________________________________________________Члены комиссии _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, должность, должность) Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:_________________________________________________________________, Время начала вскрытия конвертов_______________________________ На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представителиучастников конкурса:________________________________________________________________________________________________________________________(наименование организации, фамилия, имя отчество, должность, реквизиты доверенности) По приглашению заказчика конкурса на процедуре вскрытия конвертовприсутствовали _____________________________________________________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность) Заказчиком конкурса было получено и зарегистрировано ____________заявок. До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что онине повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либоизъятие вложений. Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявкиподаны от следующих участников конкурса: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предметопределения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствияконкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение N 1к настоящему протоколу). По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Председатель конкурсной комиссии________________________________________________________________ (подпись)Члены конкурсной комиссии________________________________________________________________ (подписи) Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе Сводная таблица конкурсных заявок--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Документ, | Докум- | Инфо- | Докумен- | Заверен- | Заверенн- | Заверен- | Оригинал | Справка | Ко- | Цена | Отметка || п/п | участника, адрес | подтвержда- | ент, | рмация | ты, | ные | ая копия | ная | или | из | пия | кон- | о || | | ющий | подтв- | о | подтверж- | копии | свидетель-| копия | нотариально | налогов- | бух- | курс-| соблюде- || | | полномочия | ержда- | составе | дающие | учредит- | ства о | свидете- | заверенная | ого | гал- | ной | нии || | | лица на | ющий | и | опыт | ельных | постанов- | льства о | копия | органа | тер- | заяв-| требова- || | | осуществле- | внесен- | квали- | работы | докумен- | ке на | государ- | выписки из | о | ско- | ки | ний к || | | ние | ие | фикации | (копии | тов | учет в | ственной | Единого | размере | го | | допуску || | | действий от | обеспе- | работ- | договоров | | налоговом | регистра-| государстве- | задолже- | бал- | | на || | | имени | чения | ников | подряда) | | органе | ции | нного | нности | анса | | участие в || | | участника | | | | | | | реестра | | | | конкурсе || | | | | | | | | | юридических | | | | || | | | | | | | | | лиц | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+----------+--------------+----------+------+------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ||-----+------------------+-------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+----------+--------------+----------+------+------+-----------|| 1. | | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+----------+--------------+----------+------+------+-----------|| 2. | | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+----------+--------------+----------+------+------+-----------|| 3. | | | | | | | | | | | | | ||-----+------------------+-------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+----------+--------------+----------+------+------+-----------|| 4. | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Председатель конкурсной комиссии ______________________________________________________ (подпись) (инициалы, фамилия)Члены конкурсной комиссии ______________________________________________________ (подписи) (инициалы, фамилии) Приложение N 5 к положению о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организаций подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства" ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес)_________________________________________________________________(место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата) Состав конкурсной комиссии: Председатель комиссии ____________________________________________ Секретарь комиссии _______________________________________________ Члены комиссии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность) На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступилизаявки следующих участников конкурса:____________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям,установленным пунктом 6 конкурсной документации. Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора", "Сроквыполнения работ" и "Квалификация" отражены в приложении к настоящемупротоколу. Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценкизаявок. По результатам оценки и сопоставления заявок представленнымзаявкам присвоены следующие номера: 1. _______________________________________________________, 2. _______________________________________________________, 3. _______________________________________________________, 4. ___________________________________________________ и т.д. Победителем конкурса признана_____________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации) Заказчику конкурса поручается в 5-дневный срок с дня подписаниянастоящего протокола осуществить возврат обеспечения конкурсной заявкиучастникам, за исключением участников, заявкам которых присвоеныномера 1 и 2.Председатель конкурсной комиссии _____________________________ (подпись)Члены конкурсной комиссии _____________________________ (подписи) Приложение к протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Оценка заявок по критериям и подкритериям---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Дата и | Критерий "цена | Критерий "срок | Критерий "квалификация" | Итого || п/п | участника | время | договора" | выполнения | | || | | регистраци- | | работ" | | || | | и заявки | | | | || | |-------------+----------------+----------------+------------------------------------------------+-------|-------|| | | - | - | - | подкритерии | балл | - ||-----|--------------|-------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|-------|-------|| - | - | - | показа- | балл | показа- | балл | квалифика- | штрафной | соблюдение | штрафной | - | - || | | | тель | | тель | | ция | балл | техники | балл | | || | | | | | | | персонала | | безопасности| | | ||-----+--------------+-------------+---------+------+---------+------+------------+----------+-------------+----------+-------+-------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||-----+--------------+-------------+---------+------+---------+------+------------+----------+-------------+----------+-------+-------|| | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------+-------------+---------+------+---------+------+------------+----------+-------------+----------+-------+-------|| | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------+-------------+---------+------+---------+------+------------+----------+-------------+----------+-------+-------|| | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Председатель конкурсной комиссии ________________________________________ (подпись) (инициалы, фамилия)Члены конкурсной комиссии ________________________________________ (подпись) (инициалы, фамилии) _____________